Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con l’odierno ricorso, notificato il 20.01.2011 e depositato il successivo 28.01.2011, l’esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, contestualmente chiedendo a questo tribunale l’accertamento della insussistenza del presunto inadempimento della convenzione n. 16566 del 29.11.2005, registrata il 16.12.2005.
Riferisce, all’uopo, l’istante, che – con deliberazioni della Giunta comunale (da ora anche solo G.C.) di Secugnago n. 39 e della G.C. di Brembio n. 87 – entrambe del 2.07.2005, i predetti enti avrebbero approvato la variante al Piano di Lottizzazione industriale di rilevanza comprensoriale (da ora anche solo P.L.) presentato da Scar srl (da ora anche solo Scar), in unione con Ing Lease Italia spa (da ora anche solo Inglesase) e L. spa (da ora anche solo L.), contestualmente approvando anche il relativo schema di convenzione attuativa. Detto piano avrebbe interessato prevalentemente il territorio del Comune di Secugnago e solo marginalmente quello del Comune di Brembio.
Ebbene, stando a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della cit. Convenzione, poi definitivamente sottoscritta il 29.11.2005, i lottizzanti avrebbero dovuto eseguire una serie di opere di urbanizzazione, per un importo complessivo di euro 1.455.958,27, quanto a quelle interne al P.L., ed euro 88.779,58, per quelle esterne al P.L., oltre ad euro 800.000,00 per la realizzazione del nuovo collegamento stradale alla S.S.9 – Via Emilia, esterna al P.L.
I tempi di realizzazione di dette opere, dettati dall’art. 8, avrebbero imposto l’inizio dei lavori entro 12 mesi dalla stipula della convenzione e la fine degli stessi entro due anni dalla data di inizio dei lavori.
Tutto ciò, con la puntualizzazione che: "I permessi a costruire o DIA saranno rilasciati o diventeranno efficaci previa certificazione del completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente da parte della Provincia di Lodi" (così art. 8 Conv., 6° co.).
A garanzia dell’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sarebbe stata stipulata una polizza assicurativa (n. 49420070) tra Scar e la Compagnia Assicuratrice Unipol spa (da ora anche solo Unipol). A sua volta, quest’ultima società avrebbe stipulato due atti di coobbligazione fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi ad essa incombenti in dipendenza della polizza stipulata con Scar, uno con la U. spa (da ora anche solo U.) e l’altro con la Borebo Invest Imm.re srl (da ora anche solo Borebo).
Sennonché, con raccomandata datata 13.12.2010 il Comune di Secugnago avrebbe richiesto ad Unipol l’escussione della fideiussione n. 49420470, "atteso l’accertato inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dai lottizzanti nella convenzione n. 172590…".
Da ciò l’odierno gravame, volto all’annullamento di tale richiesta di escussione e, quindi, all’accertamento dell’insussistenza del presunto inadempimento della convenzione.
Alla Camera di consiglio del 10.02.2011 la Sezione ha richiesto documentati chiarimenti all’amministrazione comunale di Secugnago, intimata e non costituita, ordinando, altresì, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Lodi, quale soggetto a cui era stata rimessa la certificazione del completamento degli interventi di bonifica sull’area interessata dalle opere di urbanizzazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Secugnago, depositando memoria e documenti.
Si è, altresì, costituita la Provincia di Lodi, depositando memoria e documenti.
Con ordinanza n. 837 del 19.05.2011 il Collegio ha accolto la formulata domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011 il Collegio, sentite le parti, ha ritenuto la causa per la decisione.
Motivi della decisione
I. In via pregiudiziale, il Collegio deve esaminare la questione, su cui la stessa ricorrente si è interrogata nelle premesse dell’atto introduttivo, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’odierna controversia.
A tal fine, l’oggetto del giudizio deve essere correttamente inquadrato, atteso che la difesa esponente ha formulato due domande, volte l’una, all’annullamento della comunicazione di escussione della polizza fideiussoria, sul presupposto che la stessa sia qualificabile come atto amministrativo e, l’altra, all’accertamento negativo dell’inadempimento della convenzione accessiva al P.L. (da ora anche solo la Convenzione).
Dalla disamina dei motivi di ricorso emerge, in effetti, come soltanto il primo e una parte del secondo motivo si accentrino sulla Convenzione, vertendo i restanti motivi sull’atto di escussione della fideiussione.
In particolare, le censure afferenti la Convenzione hanno riguardato gli articoli della stessa contenenti la descrizione delle obbligazioni che la difesa comunale assume essere state inadempiute da Scar. Ciò, sul presupposto che, ove fosse accertata l’insussistenza del comportamento inadempiente a carico di Scar, verrebbe meno la ragion d’essere dell’escussione della garanzia fideiussoria.
I restanti motivi, invece, si dirigono proprio all’atto di escussione della polizza, di cui contestano la illegittimità, per violazione degli artt. 7, 8 e 15 della Convenzione, 1, 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, 107 del d.lgs. n. 267/2000.
II. Ebbene, su tali premesse, il Collegio ritiene che l’unica azione ammissibile dinanzi all’odierno giudice sia quella di accertamento negativo dell’inadempimento, riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come ritagliata dall’art. 133, comma 1°, lett. a), n. 2 c.p.a., che devolve ad essa le controversie in materia di "formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo" (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. un., 19 agosto 2009 n. 18368; id. 17 aprile 2009 n. 9151; id. 25 maggio 2007 n. 12186; id. 20 aprile 2007 n. 9360; id. 11 agosto 1997 n. 7452; nonché, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 22 gennaio 2010 n. 214; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 luglio 2011 n.1760; id. 8 giugno 2011 n. 1464; id. 31.03.2011 n. 856; id. 23 novembre 2010, n. 7313; id. 27 aprile 2010 n. 1151; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 12 gennaio 2011 n. 12).
III. Deve essere, per contro, ritenuta inammissibile l’azione di annullamento della comunicazione di escussione della polizza fideiussoria, trattandosi di un atto di natura privata, come correttamente affermato dalla difesa comunale, non catalogabile come provvedimento amministrativo, adottato dal Comune di Secugnago nell’esercizio dello ius gestionis ad esso spettante, nell’ambito del rapporto privatistico scaturente dal contratto di garanzia sottoscritto il 26.08.2008 tra Scar, Unipol e Comuni di Secugnago e Brembio (sulla natura privatistica dell’atto di escussione della garanzia cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, 3.12.2010 n. 6326; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 05.07.2011 n. 1054).
Su tale rapporto, diverso e volutamente (stante la connotazione in termini di autonomia e astrattezza del rapporto di garanzia rispetto a quello principale, ricavabile dall’art. 7, co. 2 delle condizioni generali di contratto, di cui alla polizza n. 49420470) separato da quello derivante dalla convenzione di lottizzazione, non può estendersi la giurisdizione esclusiva del T.A.R., trattandosi di vicenda in ordine alla quale risulta del tutto assente l’esercizio, finanche "mediato", del potere amministrativo (arg. ex art. 7, co. 1 c.p.a., nonché, da sentenza Corte Cost. 6.07.2004 n.204).
Della cognizione di tale vicenda potrà essere investito il giudice ordinario competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
IV. Per quanto sopra, il ricorso risulta in parte inammissibile, limitatamente all’impugnazione della "richiesta di escussione della fideiussione n.49420470", attinta da una parte del secondo motivo, nonché, dal terzo e dal quarto motivo di ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al contratto di garanzia in questione.
V. Per la restante parte del ricorso, si può passare ad esaminarne il merito.
1) Con il primo motivo, l’esponente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della convenzione di lottizzazione, poiché nessun inadempimento delle obbligazioni ivi assunte sarebbe ad essa imputabile.
In tal senso, seguendo la ricostruzione della difesa di Scar, l’inadempimento delle ridette obbligazioni sarebbe dipeso da un’impossibilità, riconducibile o all’operato della Provincia di Lodi, oppure, all’attività pianificatoria dello stesso Comune di Secugnago.
In particolare, sul primo aspetto, riferisce l’istante che, dopo la sottoscrizione della Convenzione (il 29.11.2005) essa si sarebbe adoperata per richiedere (in data 31.10.2006) il permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma "le lentezze burocratiche e lo stillicidio continuo di prescrizioni per la bonifica dei terreni" (arg. così dal ricorso) avrebbero impedito il perfezionamento del procedimento di rilascio dei titoli edilizi. La ragione dei ritardi risiederebbe, quindi, nella circostanza che l’area oggetto dell’intervento sarebbe stata interessata da una complessa operazione di bonifica non ancora conclusa. Su di essa avrebbe vigilato la Provincia di Lodi, ente competente a rilasciare il certificato di eseguita bonifica, in mancanza del quale il Comune di Secugnago non avrebbe potuto rilasciare le autorizzazioni edilizie di rispettiva competenza (cfr. nota S.U.A.P. del Comune di Casalpusterlengo, operante anche per il Comune di Secugnago, del 4.01.2007, che avverte le lottizzanti della circostanza che il provvedimento unico potrà essere rilasciato solo dopo il conseguimento del certificato di avvenuta bonifica dell’area).
E proprio sul versante della bonifica, la ricorrente fa presente di essersi immediatamente attivata per conseguire quanto prima la certificazione provinciale sopra richiamata, ottenendo, in data 16.01.2007, il nullaosta all’esecuzione delle opere di urbanizzazione su una delle due aree in cui è suddiviso, ai fini della bonifica, il comparto oggetto di P.L. (precisamente sull’area "A").
Le operazioni di bonifica sarebbero, tuttavia, proseguite per la restante parte (cd. lotto B), con notevoli difficoltà operative, di cui il Comune di Secugnago sarebbe stato perfettamente a conoscenza, tanto che non avrebbe mai contestato alcunché a Scar, né l’avrebbe mai diffidata, prima dell’escussione qui gravata, ad adempiere le obbligazioni oggetto della Convenzione.
Da tutto ciò si ricaverebbe, sempre a mente dell’istante, la conferma dell’impossibilità di adempiere a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della Convenzione, per causa non imputabile all’esponente.
D’altra parte, anche il Comune di Secugnago avrebbe contribuito a rendere non più attuabile parte delle opere di urbanizzazione allorché, con la deliberazione del C.C. n. 16 del 25.05.2009 (pubbl. sul B.U.R.L. 19.08.2009 n. 33), ha approvato la II^ variante al P.L. di cui trattasi, con la quale è stata soppressa la strada di collegamento esterna alla S.S.9 – Via Emilia.
Ne consegue, per la stessa difesa, la insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte di Scar e U. (società quest’ultima che, sin dal 2009, avrebbe acquistato da Scar la proprietà dell’area in questione) alle obbligazioni dedotte in Convenzione a proprio carico.
Sul punto, la difesa provinciale ha contestato le conclusioni raggiunte da Scar, affermando la piena responsabilità della ricorrente per l’inadempimento degli obblighi di bonifica delle aree de quibus. In tal senso, l’ente predetto ha fatto presente che la lentezza delle operazioni di bonifica e il loro arresto sarebbero imputabili all’esponente (e alla sua avente causa U.) che non avrebbero mantenuto gli impegni assunti nell’autorizzazione rilasciata il 15.12.1998 per l’intervento di messa in sicurezza permanente dell’area.
Tale circostanza sarebbe confermata anche dalla comunicazione della stessa Provincia del 29.05.2009 (doc. n. 12 allegati della Provincia), ove si rappresenterebbe come, anche la richiesta di documentazione avanzata ai lottizzanti dalla Provincia all’esito della Conferenza di servizi dell’8.04.2009, non avrebbe trovato adeguato riscontro.
Da parte sua, infine, la difesa comunale ha valorizzato due circostanze per confutare le argomentazioni dell’esponente in ordine alla non imputabilità dell’inadempimento:
– da un lato, l’esistenza del nullaosta provinciale del 17.01.2007 (doc. n. 19 all. Comune, ma prodotto anche dalle altre parti), ove si rappresenterebbe che, sulla base del parere dell’ARPA della Lombardia del 27.07.2005 (che ha evidenziato il raggiungimento dei limiti di bonifica nell’area "A"), sarebbe stato concesso il nullaosta per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione su detta area;
– dall’altro, il mancato perfezionamento delle modifiche apportate alla Convenzione dalla d.C.C. n. 16 cit., che avrebbe comportato, in ogni caso, soltanto uno slittamento del termine di esecuzione del collegamento stradale esterno al P.L., a fronte della cessione onerosa (per complessivi euro 301.859,08) di aree ai lottizzanti i quali, tuttavia, non si sarebbero mai presentati dinanzi al notaio rogante per la stipula dell’atto pubblico.
VI. Il motivo è infondato.
Ritiene, al riguardo, il Collegio che, per la soluzione delle questioni implicate dall’odierno ricorso, si deve in primo luogo chiarire se e in che termini la Convenzione, del cui inadempimento si tratta, sia collegata in modo giuridicamente rilevante agli atti disciplinanti l’intervento di messa in sicurezza dell’"area Scar".
A tal fine, è necessario procedere ad una doverosa ricognizione del contenuto della Convenzione di attuazione del P.L., sottoscritta in data 29.11.2005 tra le società SCAR srl, ING Lease Italia spa (ROVECO srl come utilizzatore, che è intervenuta al solo fine di prendere atto degli impegni assunti), LODIM spa – in veste di lottizzanti e i Comuni di Secugnago e di Brembio.
Di essa, in particolare, interessano qui gli artt. 7 e 8, relativi, il primo, all’"esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria" e, l’altro, ai "tempi e modalità".
Ebbene, proprio l’art. 8, da ultimo citato, ha previsto che:
"le opere di cui all’art. 7 devono essere iniziate entro mesi 12 (dodici), previa presentazione polizza fideiussoria pari al 100%, dalla stipula della presente convenzione per atto pubblico e terminare entro 2 anni dalla data di inizio dei lavori. Per quanto attiene la lettera B (strade) dell’art. 7, resta inteso che la consegna della strada interna al P.L. avverrà alla scadenza del Piano di lottizzazione, secondo le modalità previste all’art. 9 della presente e che, pertanto, fino a quel momento gestione e manutenzione sono a carico dei lottizzanti, mentre il collegamento stradale esterno al P.L. alla S.S. Via Emilia dovrà essere realizzato prima della richiesta del certificato di agibilità della prima pratica edilizia.
I lottizzanti potranno richiedere una sola volta la proroga per l’inizio dei lavori, in tal caso il Comune con apposito atto deliberativo può concedere la proroga stessa con possibilità di adeguare l’importo della cauzione di cui al successivo art. 15.
In mancanza di proroga, il Comune può sostituirsi al lottizzante per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione rivalendosi sulla cauzione prestata.
I permessi a costruire o DIA saranno rilasciati o diventeranno efficaci previa certificazione del completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente da parte della Provincia di Lodi…".
Ebbene, proprio facendo leva sulla clausola da ultimo riportata, le ricorrenti sostengono che nessun inadempimento della Convenzione può essere ad esse imputato, atteso che la Provincia di Lodi non avrebbe ancora rilasciato il certificato di eseguita bonifica.
Di diverso avviso il Comune di Secugnago, secondo cui il mancato ottenimento del predetto certificato non avallerebbe la conclusione raggiunta dalle esponenti, poiché la Provincia avrebbe comunque rilasciato, in data 16.01.2007, il nullaosta all’esecuzione delle opere di urbanizzazione sull’area Scar denominata lotto "A", in relazione alla quale avrebbero potuto trovare attuazione le opere di urbanizzazione previste su tale area.
Sennonché, rileva il Collegio come tali affermazioni comunali si pongano in contrasto con quanto affermato e documentato dalla Provincia di Lodi, la quale, con la comunicazione dell’11.12.2009 (trasmessa alle ricorrenti, al Comune, all’ARPA e alla Regione Lombardia), ha chiaramente affermato che "il nullaosta rilasciato dallo scrivente settore con determinazione dirigenziale n. REGTA/33/2007 non costituisce la certificazione del completamento e della conformità al progetto approvato degli interventi di bonifica ex art. 248 del d.lgs. n. 152/2006".
D’altro canto, sempre la difesa provinciale ha affermato come, il mancato completamento delle operazioni di bonifica sia imputabile ad inadempimento delle lottizzanti, che non avrebbero ottemperato alle richieste istruttorie avanzate nel corso dei lavori preordinati alla bonifica.
VII. In tali evenienze, si deve ribadire come, una corretta ricostruzione della vicenda per cui è causa, debba prendere le mosse dall’esame delle clausole convenzionali disciplinanti tempi e modi dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle lottizzanti, di cui all’art. 8 cit.
Procedendo in tal senso, si ricava come – alla data di stipulazione della Convenzione – la lottizzante Scar avesse già assunto l’obbligo di procedere alla bonifica e messa in sicurezza permanente del sito ex Scar entro la data del 31.12.2005, in conformità dell’autorizzazione rilasciata in data 15.12.1998 dal Comune di Secugnago, riportata nelle premesse del nullaosta provinciale del 16.01.2007, con le modifiche via via autorizzate, rispetto al progetto di bonifica originario, mediante apposite varianti.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, risulta che tali varianti hanno comportato la necessità di altrettante proroghe del termine di ultimazione dei lavori della cit. bonifica, di cui si dà conto nel ridetto nullaosta, ove s’individua infine – come dies ad quem per il completamento della bonifica stessa – la data del 31.12.2005, fissata in forza dell’ordinanza sindacale del 31.12.2004.
Nessun ulteriore provvedimento di proroga del predetto termine risulta documentato agli atti di causa.
Né, d’altro canto, risulta agli atti che le ricorrenti si siano avvalse della facoltà, pure contemplata in convenzione (all’art. 8 cit., co. 4), di richiedere all’amministrazione una proroga del termine per l’inizio dei lavori per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Nelle su descritte evenienze, non può essere accolta la pretesa delle ricorrenti, volta all’accertamento della non imputabilità ad esse dell’inadempimento delle obbligazioni assunte in convenzione, sul presupposto che esso sia unicamente dipeso dal mancato rilascio della certificazione di eseguita bonifica da parte della Provincia di Lodi, che avrebbe così impedito la decorrenza del termine di cui all’art. 8, co.2 della Convenzione.
Ciò, in quanto, stando a quanto allegato e documentato in atti, il rilascio della predetta certificazione rappresentava un risultato a cui le stesse lottizzanti si erano già obbligate al momento della stipulazione della Convenzione (il 29.11.2005), posto che, il termine ultimo delle operazioni di bonifica risultava fissato al 31.12.2005 (in forza dell’ordinanza sopra citata), in modo compatibile col rispetto delle tempistiche della Convenzione.
D’altra parte, neppure emerge dalla Convenzione, in quanto atto collocato "a valle" del procedimento di bonifica del sito Scar, alcun elemento in grado di valorizzare automaticamente le sopravvenienze occorse in relazione al predetto procedimento "a monte".
In altri termini, mentre è certo che il conseguimento della bonifica del sito Scar entro il termine del 31.12.2005 rappresentava una prestazione posta a carico di Scar (e, quindi, della sua avente causa U.) in forza degli atti richiamati nel nullaosta provinciale più volte citato, altrettanto indubbio è che l’unico meccanismo idoneo a fare riflettere sulla Convenzione le conseguenze derivanti dalle sopravvenienze occorse al procedimento di bonifica, è rappresentato dalla possibilità (contemplata dal citato art. 8, co. 4), di richiedere la proroga del termine di inizio lavori.
Di tale facoltà, tuttavia, non risulta che le ricorrenti si siano avvalse, con ciò rendendo irrilevanti in questa sede le sopravvenienze medesime, non debitamente valorizzate dai soggetti direttamente interessati, nei modi prescritti dalla Convenzione.
Sul punto, giova ribadire come, dagli atti di causa non emerga alcuna documentazione, né di un’eventuale istanza di autorizzazione per la proroga dei termini di ultimazione dei lavori di bonifica e, neppure, di una richiesta di proroga dei termini di adempimento della Convenzione.
VIII. Per completezza di motivazione, giova precisare, poi, come il significato da attribuire alla determinazione provinciale n. REGTA/33/2007 del 16.01.2007 (non attinta da impugnazione dalle parti in causa), risulti chiaramente dalla lettura della medesima determinazione, rilasciata dalla Provincia di Lodi al precipuo fine di liberare "a fini edili" la parte di area "Scar" già bonificata, definita zona "A". Ciò, sul presupposto, pure chiaramente esplicitato nella citata determinazione, "che i lavori di bonifica e ripristino ambientale dell’area A di cui al progetto approvato con autorizzazione prot. 4658 del 15.12.1998 e s.m.i. del Comune di Secugnago, siano stati realizzati in conformità al progetto stesso e possano essere ritenuti conclusi".
Ebbene, ritiene il Collegio che tale determinazione, se non può supplire al certificato di cui all’art. 248 d.lgs. n.152/2006, di eseguita bonifica in conformità del progetto approvato (che, come ricavabile dalla documentazione in atti, doveva coinvolgere l’intera area Scar, non potendo essere surrogata da un’esecuzione parziale specie in assenza di una modifica sul punto della Convenzione), non può neppure avvalorare la tesi ricorrente, per cui sarebbe configurabile l’adempimento agli obblighi di bonifica.
Ciò, senza considerare che, qualora si accedesse alla tesi per cui tale nullaosta dovrebbe valere come certificazione, resterebbe comunque da spiegare perché le opere di urbanizzazione non siano state eseguite nel rispetto delle tempistiche a cui le parti si erano vincolate.
Come già detto, infatti, non risulta agli atti alcuna richiesta di proroga dei termini, né per l’esecuzione della bonifica e, neppure, per il completamento delle opere di cui all’art. 7 della Convenzione.
In tal senso, va rimarcato come, la determinazione provinciale sopra citata abbia consentito all’esponente di ottenere dallo SUAP del Comune di Casalpusterlengo il provvedimento unico n.3 del 28.03.2007, per l’esecuzione delle opere richieste con l’istanza del 31.10.2006 concernente, in particolare, la realizzazione di un nuovo edificio a carattere industriale con annessa palazzina uffici (opere per le quali sono stati prodotti in atti, dal Comune di Secugnago, sia la comunicazione del legale rappresentante di U. spa di fine lavori, che la dichiarazione di agibilità, entrambe datate 6.12.2010).
Va pertanto ribadita l’infondatezza del primo motivo.
IX. Escluso, quindi, che il mancato conseguimento della certificazione provinciale possa risolversi in una causa di esclusione della responsabilità delle lottizzanti per l’inadempimento della Convenzione, si deve, a questo punto, valutare l’incidenza esplicata su tale inadempimento dall’approvazione della 2^ variante al P.L., di cui alla d.C.C. n. 16 del 25.5.2009, con particolare riguardo alle modifiche da apportare all’art. 8 della convenzione sottoscritta il 29.11.2005.
2) Si passa, per tale via, ad esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione, degli artt. 1, 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990; nonché, la violazione dei principi di leale collaborazione, di imparzialità e di buona fede, oltre l’eccesso di potere per falsità dei presupposti di fatto ed illogicità manifesta.
In sostanza, l’esponente, oltre a ribadire la non imputabilità a sé dell’inadempimento della Convenzione, sia a causa della complessità della bonifica che per le modifiche apportate con la II^ variante al P.L., deduce violazioni formali a carico dell’operato comunale in relazione all’atto di escussione della polizza fideiussoria.
X. Sennonché, su tali ultime censure, riguardanti l’atto di natura privatistica di escussione della polizza fideiussoria, deve essere ribadito quanto già affermato preliminarmente sub nn. III e IV, a proposito del difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di questioni riconducibili alla giurisdizione dell’A.G.O.
XI. Passando alle restanti censure, si deve chiarire come le modifiche apportate alla Convenzione risultino allegate come parte integrante della deliberazione n. 16, pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dal 17.06.2009 per 15 giorni consecutivi (cfr. doc. n. 24 e n. 37 all. parte ricorrente).
Stando alla prospettazione ricorrente, le predette modifiche avrebbero riguardato la realizzazione della strada di collegamento esterno al P.L., "siccome stralciata…e rinviata sine die…" (così la memoria conclusiva di Scar).
Per contro, la difesa comunale rileva la inefficacia delle disposte modifiche, a cui le lottizzanti non avrebbero dato seguito, omettendo di addivenire alla formalizzazione per atto pubblico delle modifiche stesse.
XII. Orbene, osserva il Collegio come le modifiche di cui si tratta interessino, effettivamente, l’art. 8 della Convenzione che, come già visto, si occupa dei "tempi e modalità" dell’adempimento, prevedendo che:
"per quanto attiene…il collegamento stradale esterno al P.L. alla SS Via Emilia dovrà essere iniziato non appena saranno adeguati gli strumenti urbanistici vigenti (P.G.T. – P.G.T.P.)"
Tale essendo il nuovo contenuto, in parte qua, del citato articolo, non v’è dubbio che lo stesso modifichi in parte i termini della prestazione imposta alle lottizzanti, nel senso che, almeno con riguardo alla predetta strada, non può, allo stato, essere ravvisato alcun inadempimento, non risultando agli atti l’avveramento dell’evento condizionante l’inizio dei ridetti lavori.
Non si può, al riguardo, condividere l’impostazione della difesa comunale, secondo cui le anzidette modifiche sarebbero inefficaci, in quanto non seguite dalla formalizzazione mediante la stipulazione di una nuova convenzione per atto pubblico, in sostituzione di quella datata 29.11.2005.
A ben vedere, infatti, l’omissione di tale adempimento può riverberare i suoi effetti verso i terzi, ma non fra le parti della Convenzione stessa che, stando a quanto ricavabile dal documento n. 37 degli allegati di parte ricorrente, hanno sottoscritto il frontespizio dell’elaborato recante le modifiche alla Convenzione che, come già detto, costituisce, a sua volta, parte integrante della deliberazione n. 16 cit.
Conseguentemente, il secondo motivo deve essere accolto, in parte, nei suesposti sensi, e per il resto dichiarato inammissibile, secondo quanto già chiarito sub n. IV.
XIII. Conclusivamente, per le considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto in parte, limitatamente all’accertamento dell’insussistenza dell’inadempimento della Convenzione quanto alla realizzazione della strada di collegamento esterna al P.L.; per il resto, deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’atto di escussione della polizza fideiussoria. Su tale atto deve essere indicata come autorità fornita di giurisdizione l’A.G.O., dinanzi alla quale le parti potranno riproporre il processo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
XIV. Sulla richiesta di cancellazione delle frasi offensive, reciprocamente avanzata dalla difesa ricorrente e da quella comunale, il Collegio ribadisce la determinazione già assunta in sede di cognizione sommaria, nel senso di respingere la richiesta, ai sensi dell’art. 89, II° co. c.p.c., poiché il senso delle espressioni usate attiene all’oggetto della causa e non appare ispirato dal mero intento di offendere la parte avversaria (cfr. Consiglio di Stato 27/9/2004 n. 6291; T.A.R. Lombardia, 17/3/2008 n.556).
XV. Sulle spese il Collegio, in considerazione della complessità delle questioni affrontate, della parziale soccombenza e, per il resto, della definizione in rito del gravame, ritiene sussistere valide ragioni per la compensazione integrale delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Dichiara, per la restante parte, inammissibile il ricorso, indicando l’A.G.O. come giudice fornito di giurisdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.